|
||
Номер закупки на официальном сайте ГК «Росатом»: | 130724/0615/935 | |
Ссылка на официальный сайт ГК «Росатом»: | http://zakupki.rosatom.ru/1307240615935 | |
Организатор процедуры: | Открытое акционерное общество "Концерн Роснергоатом" филиал "Калининская атомная станция", Россия, 171841, Тверская область, г. Удомля, Пром. площадка АЭС | |
Заказчик: | ОАО "Концерн Росэнергоатом" | |
Контактное лицо: |
Кононова Мария Викторовна экономист Центра закупок |
|
Предмет договора (наименование товаров, работ, услуг): |
Выполнение работ по замене наружных сетей противопожарного водопровода НСППВ и замене трубопроводов промывки сеток в водоприемном колодце, для реализации мероприятий в рамках продления сроков эксплуатации энергоблока № 1 Калининской АЭС | |
Категория продукции: |
Работы, выполняемые привлеченными силами |
|
Количество и единицы измерения: | 1 лот | |
Цена за единицу: | 2 530 340,00 руб. | |
Начальная цена предмета договора: | 2 530 340,00 руб. (в том числе НДС) | |
Условия оплаты: |
Основанием для расчетов служат акты о приемке выполненных работ - формы КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 и счет-фактура, выставленный Подрядчиком не позднее 5(пяти)
дней с момента подписания двухстороннего акта и оформленный в соответствии с требованиями законодательства РФ и порядком, установленным пунктами 5 и 6 статьи 169 Налогового кодекса
РФ. Оплата выполненных работ производится Заказчиком на основании счета Подрядчика в течение 60 календарных дней с даты подписания Заказчиком Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3. Расчеты по Договору осуществляются перечислением денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика или, по согласованию Сторон, посредством передачи в качестве оплаты векселей и иных ценных бумаг по акту приема-передачи. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика или дата подписания акта приема-передачи векселей или иных ценных бумаг. |
|
Источник финансирования: | Собственные средства | |
Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | КАЛИНИНСКАЯ АЭС | |
Срок заключения договора после определения победителя: | 05.09.2013 | |
Сроки выполнения предмета договора: | Дата начала поставки: 01.01.2014, Дата окончания поставки: 30.11.2014 | |
Дата публикации: | 24.07.2013 11:29 | |
Дата окончания приема ценовых заявок (дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 02.08.2013 09:00 | |
Дата окончания приема ценовых заявок (дата вскрытия конвертов) при продлении: | Информация отсутствует | |
Дата рассмотрения ценовых заявок: | Не позднее 16.08.2013 23:59 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |
Место проведения: | Торговая процедура "Запрос цен покупателя № 1178927" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |
Порядок подачи ценовых заявок: |
Ценовые заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети
Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. Ценовая заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
|
Требования к участникам: |
1. не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность,
которой приостановлена 2. не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) 3. должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящей процедуры закупки, в объёме поставляемого товара/ выполняемых работ/ оказываемых услуг согласно плану распределения объемов поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг, в том числе: 3.1. Лицензию, выданную Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору на эксплуатацию блоков атомных станций, в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации при ремонте, реконструкции и модернизации АС. Свидетельство саморегулируемой организации (СРО) на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту с правом допуска на устройство земляных работ; разработку грунта методом гидромеханизации; устройство наружных сетей водопровода; укладку трубопроводов водопроводных; очистку полости и испытание трубопроводов водопровода; гидротехнические и водолазные работы; укладку трубопроводов в подводных условиях; водолазные подводно- строительные работы, в том числе контроль за качеством гидротехнических работ под водой; перемещение камня под водой, выемку камня под водой, выемку камня и щебня из воды. 4. должен раскрывать в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных); В отношении участников закупки, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающих лидирующие позиции в соответствующих отраслях, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении участников закупки, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже, или число акционеров которых превышает 50, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров. 5. наличие опыта выполнения аналогичных работ / услуг : должен иметь договоры с завершенными в 2010, 2013гг. аналогичными работами / услугами, сопоставимого характера и объема 6. отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в Реестре недобросовестных поставщиков ФАС России и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли |
|
Документы, прилагаемые к заявке: |
1. подтверждение по форме, установленной в закупочной документации, о ненахождении участника закупки в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника
закупки решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкрот 2. копии документов на виды деятельности, связанные с выполнением договора 3. отсканированные оригиналы документов, подтверждающих сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) 4. справка об опыте выполнения договоров за последние ______ года c приложением копий указанных договоров с приложениями, в том числе, спецификациями, а также копий документов, подтверждающих исполнение данных договоров (акты приемки-передачи, ТОРГ-12, акты |
|
Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам | |
Данная страница предназначена для размещения организатором торгов и скачивания Участниками Системы документации по торгам. Документация закачивается в виде отдельных файлов. Это могут
быть: положения о торгах, форма заявки на участие, форма ценового предложения, проект договора, проект договора о задатке, разъяснения по отдельным пунктам документации по торгам и т.д.
Загружаемые файлы должны иметь расширения: doc, docx, xls, xlsx, pdf, ppt, txt, zip, jpg, tif, gif, rar, swf - размеры файлов не должны превышать 10 Мб каждый.
№ файла | Файл | Комментарий | Изменен |
1-1178927 | Скачать файл Извещение ЗЦ 2 530 340,00 (118 Кб) | 24.07.2013 11:14 | |
2-1178927 | Скачать файл Документация ЗЦ 2 530 340,00 (2.0 Мб) | 24.07.2013 11:15 | |
3-1178927 | Скачать файл ТЗ (410 Кб) | 24.07.2013 11:15 | |
4-1178927 | Скачать файл проект договора (9.1 Мб) | 24.07.2013 11:22 |