Право заключения договора на выполнение пуско-наладочных работ при замене высоковольтных вводов резервных трансформаторов № 2,3,4 Калининской АЭС (#57098907)

Сведения о процедуре
ИД процедуры
Ид типа процедуры
Тип процедуры	Запрос предложений
Номер процедуры	146484681
Номер процедуры в ЕИС
Номер процедуры ГК	211008/0615/904
Статус процедуры	На рассмотрении поставщика
Наименование процедуры *	Право заключения договора на выполнение пуско-наладочных работ при замене высоковольтных вводов резервных трансформаторов № 2,3,4 Калининской АЭС
Регион
Группа
Номенклатурная группа товаров, работ, услуг
Форма подачи заявки *	Электронная
Вариант проведения процедуры *	Открытая
Размещается вследствие ЧС * Онлайн помощь Размещается вследствие ЧС Закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций Для дополнительной информации обращайтесь: тел: (495) 787-29-97, (495) 787-29-99 e-mail: company@sberbank-ast.ru	Нет
Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	http://utp.sberbank-ast.ru
Ссылка на процедуру
Срок действия предложения	60

Сведения об организаторе
ИД организатора
ИНН Организатора	7721632827
КПП Организатора	691643001
ОГРН организатора	5087746119951
ИКО Организатора	57721632827691643001
Наименование Организатора	Филиал АО «Концерн Росэнергоатом" "Калининская атомная станция"
Место нахождения (юридический адрес)	171841, РФ, Тверская область, Удомля, Промзона КлнАЭС, д. -
Почтовый адрес (фактический адрес)	171841, РФ, Тверская область, Удомля, Промплощадка "КлнАЭС", д. -

Требования к участникам
Установлено требование к отсутствию участников закупки в РНП * Онлайн помощь Установлено требование к отсутствию участников закупки в РНП Данное поле с выпадающим списком значений «Не установлено», «Установлено». Значение «Установлено» выбирается Заказчиком при условии наличия в его Положении о закупках информации о требованиях к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков Для дополнительной информации обращайтесь: тел: (495) 787-29-97, (495) 787-29-99 e-mail: company@sberbank-ast.ru	Да

Требования к участникам

Установлено требование к отсутствию участников закупки в РНП * Онлайн помощь Установлено требование к отсутствию участников закупки в РНП

Данное поле с выпадающим списком значений «Не установлено», «Установлено». Значение «Установлено» выбирается Заказчиком при условии наличия в его Положении о закупках информации о требованиях к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков

Для дополнительной информации обращайтесь: тел: (495) 787-29-97, (495) 787-29-99 e-mail: company@sberbank-ast.ru

Да

Контактная информация по проведению тендера
Адрес электронной почты *	boitsovays@knpp.ru
Номер контактного телефона *	84825569140
Контактное лицо *	Бойцова Яна Сергеевна

Подача заявок
Дата и время начала срока подачи заявок на участие *	08.10.2021 15:46
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие *	21.10.2021 09:00
Порядок подачи заявок *	В соответствии с извещением
Дата и время вскрытия конвертов *

Рассмотрение заявок
Место рассмотрения заявок	В соответствии с документацией
Дата рассмотрения заявок *	09.11.2021
Порядок рассмотрения заявок *	В соответствии с извещением

Подведение итогов
Место подведения итогов	В соответствии с документацией
Дата подведения итогов *	11.11.2021
Порядок подведения итогов *	В соответствии с извещением

Сведения о лотах

Общая информация о лоте
ИД лота
Код (идентификатор), полученный из внешней системы
Код (идентификатор) внешней системы-источника
Номер лота *	1
Статус
Наименование лота (предмет договора) *	Право заключения договора на выполнение пуско-наладочных работ при замене высоковольтных вводов резервных трансформаторов № 2,3,4 Калининской АЭС
Описание предмета закупки	Выполнение пуско-наладочных работ при замене высоковольтных вводов резервных трансформаторов № 2,3,4 Калининской АЭС
Необходимо привлечение к исполнению договора субподрядрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП *	Нет
Категория закупки	Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки

Сведения о цене договора
Способ указания начальной (максимальной) цены договора *	Сведения о начальной (максимальной) цене договора
Начальная (максимальная) цена договора с НДС	212347.39
Начальная (максимальная) цена договора без НДС	176956.16
Начальная цена торгов
Валюта *	Российский рубль
Дата курса валюты
Курс валюты
Объем в базисном уровне цен	0.00

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
Способ указания места поставки *	По лоту в целом
Место поставки (адрес) *	В соответствии с ТОМом 2 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ закупочной документации Калининской АЭС.

Требования к обеспечению заявки
Вид обеспечения заявки на участие * Онлайн помощь Вид обеспечения заявки на участие Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может предоставляться участником путем внесения денежных средств, предоставления банковской гарантии или иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке из числа предусмотренных заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке осуществляется участником закупки. В случае выбора обеспечение заявки в виде денежных средств, такие денежные средства блокируются на лицевых счетах участников на электронной площадке. Размер обеспечения заявки устанавливается заказчиком от начальной максимальной цены лота. По умолчанию предусмотрено значение «Не установлено», т.е. для данного лота не требуется обеспечение заявки на участие. В данном случае в поле «Размер обеспечения» необходимо поставить значение «0». В случае если в процедуре установлен признак, что процедура проводится только для субъектов малого и среднего предпринимательства, то при подаче заявки участник может приложить в качестве обеспечения банковскую гарантию или перечислить денежные средства по своему выбору. Для дополнительной информации обращайтесь: тел: (495) 787-29-97, (495) 787-29-99 e-mail: company@sberbank-ast.ru	Денежные средства, банковская гарантия
Размер обеспечения заявки	0.00
из них сумма, подлежащая блокированию на площадке
Депозит (услуги Оператора)	0.00
Валюта обеспечения заявки, депозита	Российский рубль
Иные требования к обеспечению заявки (порядок, срок и случаи возврата обеспечения, условия банковской гарантии)	В соответствии с документацией

Сведения о торгах
Дата и время начала подачи предложений
Дата и время начала срока подачи предложений о цене *
Минимальный шаг, %
Максимальный шаг, %

Сведения о заказчиках и их потребностях

Сведения о заказчике
Ид объекта BidCustomer
Ид организации заказчика
Наименование заказчика	Акционерное общество "Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях"
ИНН	7721632827
КПП	997650001
ОГРН
ИКО

Сведения о позиции плана Онлайн помощь Сведения о позиции плана Для привязки закупки к позиции плана закупок Вам необходимо выбрать требуемую позицию из справочника в поле «Сведения о позиции плана». Для активации справочника необходимо нажать на ссылку «Выбрать» и далее осуществить поиск позиции плана закупок. Для добавления позиции необходимо нажать на ее наименование. Справочник планов закупок актуализируется 1 раз в сутки с Официальным сайтом Единой информационной системы в сфере закупок (ОС ЕИС) http://zakupki.gov.ru/. Внимание! Позиция плана, на основании которой происходит публикация закупки, должна быть в статусе «Опубликована» в размещенном в ЕИС плане закупок на момент создания извещения и его последующей публикации на ОС ЕИС. В случае если Вы не нашли позицию в плане закупок, возможно справочник планов закупок еще не обновился. В данном случае существует возможность обновить справочник принудительно. Для принудительного обновления ознакомьтесь с памяткой. Для дополнительной информации обращайтесь: тел: (495) 787-29-97, (495) 787-29-99 e-mail: company@sberbank-ast.ru
Закупка не включена в план закупки в соответствии с частью 15 статьи 4 Закона № 223-ФЗ *	Нет
Реестровый номер плана
Номер позиции плана
Уникальный идентификатор (уид) плана
Уникальный идентификатор (уид) позиции плана
Тип плана
Номер позиции плана АИС УЗ

Сведения о цене заказчика
НМЦ договора заказчика	212347.39

Информация о товаре, работе, услуге

Номер *

Наименование *

Количество Онлайн помощь Количество

В случае заполнения данной колонки, необходимо заполнить колонку «Единица измерения». Если колонка «Количество» не заполняется, то колонка «Единица измерения» также не требует заполнения.

Внимание! В случае, если в лоте не заполнены сведения о количестве, провести этап по лоту в виде торговой сессии будет не возможно.

Для дополнительной информации обращайтесь: тел: (495) 787-29-97, (495) 787-29-99 e-mail: company@sberbank-ast.ru

Цена единицы

ОКПД2 *

ОКВЭД2 *

Единица измерения

1

ПНР при замене вводов РТСН инв.1487000

1.00

141564.92

Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки

2

ПНР при замене вводов РТСН инв.9637081

1.00

70782.47

Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки

Онлайн помощь Требования к файлам

Заполняется в случае необходимости предоставления участниками документов в структурированном виде. Например, заявки по форме организатора. Необходимо нажать ссылку выбрать и из справочника выбрать значение заявка по форме организатора. Сама форма заявки прикрепляется заказчиком в извещении в разделе Документация в отдельном поле для скачивания участником. При подаче заявки на участие участник приложит в отдельном поле заявку по форме организатора. Аналогично в отношении иных документов, которые должен прикрепить участник в структурированном виде. Для указания конкретных документов можно добавить документ, нажав ссылку Новый элемент и указать название документа.

Для дополнительной информации обращайтесь: тел: (495) 787-29-97, (495) 787-29-99 e-mail: company@sberbank-ast.ru

Файлы в структурированной форме, которые необходимо приложить по требованию Организатора

Наименование требования

Файлы для требования

Квалификация участника

Тип документа
Опыт участника процедуры закупки

Цена договора

Тип документа

Работы должны соответствовать требованиям, указанным в ТОМе 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ».

Тип документа

техническое предложение, подтверждающее выполнение каждого требования, предусмотренного технической частью закупочной документации (ТОМ 2), в соответствии с инструкциями, приведенными в закупочной документации (Форма 2), в том числе содержащее: - описание участником в его заявке выполняемых работ (в том числе состав и сроки выполняемых работ).

наличие опыта выполнения работ: должен иметь заключенные договор(ы) по строительству и/или реконструкции и/или капитальному ремонту и/или модернизации и/или расширению объектов, относящихся, согласно части 1 статьи 48.1. Градостроительного кодекса РФ к особо опасным, технически сложным объектам с завершенными в 2018-2021гг. (последние 3 года) пусконаладочными работами на общую сумму не менее 85 000,00 руб. c учетом НДС*; *При проверке на соответствие данному требованию применяется следующий порядок: Участник закупки должен иметь опыт выполнения данного вида работ не менее объема, рассчитанного по следующей формуле: опыт участника = (сумма данного требования, руб.) х ((стоимость вида работ, выполняемых участником, в руб. + стоимость вида работ, выполняемого субподрядчиками, выполняющими 5% и менее работ от общей стоимости данных работ согласно заявке участника, в руб.) / общую стоимость данного вида работ, указанную в заявке участника в руб.)). Привлекаемые субподрядчики, выполняющие работы свыше 5% от общей стоимости работ согласно заявке участника, должны иметь опыт выполнения данного вида работ не менее объема, рассчитанного по следующей формуле: опыт субподрядчика = (сумма данного требования, руб.) х ((стоимость вида работ, выполняемого субподрядчиком, в руб.) / общую стоимость вида работ, указанную в заявке участника в руб.)).

Тип документа

справка об опыте выполнения договоров с обязательным приложением копий следующих документов, оформленных в соответствии с правилами бухгалтерского учета: - документов, подтверждающих состав работ/услуг, составленных в рамках договора, подписанных сторонами договора, содержащих следующие сведения: - реквизиты договора (номер и дата); - перечень выполненных работ/оказываемых услуг; - документов, подтверждающих исполнение работ/услуг, составленных в рамках договора для финансовой отчетности, подписанных сторонами договора, содержащих следующие сведения: - реквизиты договора (номер и дата); - перечень переданных и принятых заказчиком по договору работ/услуг; - стоимость переданных и принятых заказчиком по договору работ/услуг.

Участник закупки должен подтвердить, что каждый из привлекаемых субподрядчиков/соисполнителей, выполняющий работы/оказывающий услуги на сумму более 5% от общей цены заявки участника закупки: а) осведомлен о привлечении его в качестве субподрядчика/соисполнителя; б) согласен с выделяемым ему перечнем, объемами и сроками выполнения работ/оказания услуг.

Тип документа

Копии договоров (в том числе предварительныx или под условием) с указанием перечня, объема и сроков выполнения работ, возлагаемых на субподрядчика. В случае отсутствия в составе заявки на участие в закупке указанных договоров, документы, представленные на такого субподрядчика считаются не поданными и сведения, указанные в таких документах не учитываются при рассмотрении данной заявки на участие в закупке. План распределения видов и объемов работ между участником закупки и субподрядчиками. Данный план заполняется и предоставляется как в случае привлечения участником закупки субподрядчиков, так и в случае их непривлечения; в последнем случае в данной форме отражается, что субподрядчики не планируются к привлечению.

наличие системы управления охраной труда (СУОТ).

Тип документа
подтверждение участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» документации о закупке, о наличии у привлекаемых субподрядчиков/соисполнителей системы управления охраной труда (СУОТ)
подтверждение по форме 1 «Заявка на участие в закупке» документации о закупке, о наличии у участника закупки системы управления охраной труда (СУОТ)

отсутствие за последние 2 года в отношении субподрядчика/соисполнителя закупки следующих, подтвержденных документально, установленных фактов и случаев в рамках закупок, проводимых Госкорпорацией «Росатом» и ее организациями в соответствии со Стандартом: а) случаев уклонения от заключения договора по результатам закупок, в которых участник признан победителем закупки или с ним было принято решение о заключении договора, как с единственным участником закупки: - прямой письменный отказ от подписания договора; - не подписание проекта договора в предусмотренный для этого в документации срок; - предъявление при подписании договора встречных требований по условиям договора в противоречие ранее установленным в документации и (или) в заявке такого участника, а также достигнутым в ходе преддоговорных переговоров условиям; - непредставление документов, обязательных к предоставлению до заключения договора и предусмотренных документацией и обязательствами, отраженными в заявке данного участника; - отказ иностранного участника, от подписания договора на условиях, предложенных в ходе проведения закупки и указанных на ЭТП таким участником; б) случаев непредставления обеспечения договора, если договором, заключенным по результатам закупки было предусмотрено его предоставление после заключения договора; в) установленных правоохранительными органами фактов предоставления недостоверных сведений, существенных для принятия закупочной комиссией решения о допуске участника к участию в закупке и (или) оценки его заявки, указанных участником закупки в своей заявке, приведших к уголовному наказанию виновных лиц; г) случаев расторжения договора по решению суда или по соглашению сторон в связи с существенным нарушением поставщиком условий договора.

Тип документа
документы не предоставляются. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется организатором закупки (заказчиком) самостоятельно по наименованию и ИНН участника закупки (сайт http://zakupki.rosatom.ru/Web.aspx?node=unscrupulous)

отсутствие за последние 2 года в отношении участника закупки следующих, подтвержденных документально, установленных фактов и случаев в рамках закупок, проводимых Госкорпорацией «Росатом» и ее организациями в соответствии со Стандартом: а) случаев уклонения от заключения договора по результатам закупок, в которых участник признан победителем закупки или с ним было принято решение о заключении договора, как с единственным участником закупки: - прямой письменный отказ от подписания договора; - не подписание проекта договора в предусмотренный для этого в документации срок; - предъявление при подписании договора встречных требований по условиям договора в противоречие ранее установленным в документации и (или) в заявке такого участника, а также достигнутым в ходе преддоговорных переговоров условиям; - непредставление документов, обязательных к предоставлению до заключения договора и предусмотренных документацией и обязательствами, отраженными в заявке данного участника; - отказ иностранного участника, от подписания договора на условиях, предложенных в ходе проведения закупки и указанных на ЭТП таким участником; б) случаев непредставления обеспечения договора, если договором, заключенным по результатам закупки было предусмотрено его предоставление после заключения договора; в) установленных правоохранительными органами фактов предоставления недостоверных сведений, существенных для принятия закупочной комиссией решения о допуске участника к участию в закупке и (или) оценки его заявки, указанных участником закупки в своей заявке, приведших к уголовному наказанию виновных лиц; г) случаев расторжения договора по решению суда или по соглашению сторон в связи с существенным нарушением поставщиком условий договора.

Тип документа
документы не предоставляются. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется организатором закупки (заказчиком) самостоятельно по наименованию и ИНН участника закупки (сайт http://zakupki.rosatom.ru/Web.aspx?node=unscrupulous)

отсутствие сведений о субподрядчике/соисполнителе закупки в следующих реестрах недобросовестных поставщиков: - в реестре, ведущемся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; - в реестре, ведущемся в соответствии с положениями законодательства РФ о размещении государственных и муниципальных заказов.

Тип документа
документы не предоставляются. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется по данным реестрам организатором закупки (заказчиком) самостоятельно.

отсутствие сведений об участнике закупки в следующих реестрах недобросовестных поставщиков: - в реестре, ведущемся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; - в реестре, ведущемся в соответствии с положениями законодательства РФ о размещении государственных и муниципальных заказов.

Тип документа
документы не предоставляются. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется по данным реестрам организатором закупки (заказчиком) самостоятельно.

обладать специальной правоспособностью в соответствии с действующим законодательством РФ (или законодательством государства, на территории которого будет использоваться поставляемая по договору продукция), связанной с осуществлением видов деятельности, предусмотренных договором, в том числе необходимыми лицензиями на выполнение работ или оказание услуг, полученными не позже изначально установленного в извещении и документации о закупке срока окончания подачи заявок, в объеме выполняемых работ, услуг, а именно: должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, видов работ, требуемые для выполнения договора, право на заключение которого является предметом настоящей закупки: - лицензию, (включая условия её действия) Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на эксплуатацию ядерных установок (атомных станций, блоков атомных станций) в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации, с приложением УДЛ на виды работ в рамках лицензируемой деятельности в соответствии с ТЗ (для выполнения работ, предусмотренных в пунктах 3.2 ТОМа 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ») (обоснование: ФЗ №170 от 21.11.1995г. "Об использовании атомной энергии" в действ. редакции);

Тип документа

копии разрешающих документов на осуществление видов деятельности, видов работ, требуемые для выполнения договора, а именно: - копии документов, указанные в столбце «Требования» данного пункта вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности и/или работ. Если разрешающий документ заканчивает свое действие в период с момента изначально установленного срока окончания подачи заявок до момента выбора победителя закупки, и новый разрешающий документ не представлен, то в состав заявки на участие в закупке включаются: ранее действовавшее разрешение и документы, подтверждающие запрос нового разрешающего документа с подтверждением о приеме такого запроса от соответствующего органа. при этом данные разрешительные документы предоставляются независимо от выполняемого таким субподрядчиком объема работ по отношению к общей цене заявки участника закупки

соответствовать требованиям, установленным на основании поручений Правительства РФ: должен раскрыть информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).

Тип документа

заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» обязательство в случае заключения с ним договора представить до момента заключения договора сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в закупочной документации и документы, подтверждающие данные сведения.

не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) деятельность, которой приостановлена;

Тип документа

подтверждение участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке», о ненахождении субподрядчиков в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении субподрядчиков решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества субподрядчиков, наложенного по решению суда, административного органа, о неприостановлении деятельности субподрядчиков;

заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» подтверждение: - об отсутствии ареста имущества участника закупки, наложенного по решению суда, административного органа; - о неприостановлении деятельности участника закупки.

не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), не быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

Тип документа

подтверждение участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке», о ненахождении субподрядчиков в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении субподрядчиков решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества субподрядчиков, наложенного по решению суда, административного органа, о неприостановлении деятельности субподрядчиков;

заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» подтверждение: - о ненахождении участника закупки в процессе ликвидации (для юридического лица); - об отсутствии в отношении участника закупки решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом)

Отсутствие недоимки по налогам, сборам задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ: для российских участников – отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, или если участником закупки в установленном порядке подано заявление о

Право заключения договора на выполнение пуско-наладочных работ при замене высоковольтных вводов резервных трансформаторов № 2,3,4 Калининской АЭС (#57098907)

Полная информация по тендеру закрыта

Другие тендеры за этот временной период

Зарегистрируйтесь!

Как использовать информацию по этому тендеру?