|
||
Номер закупки на официальном сайте ГК «Росатом»: | 130809/2756/029 | |
Ссылка на официальный сайт ГК «Росатом»: | http://zakupki.rosatom.ru/1308092756029 | |
Организатор процедуры: | Общество с ограниченной ответственностью "Калининская АЭС-Сервис", Россия, 171841, Тверская область, Удомля, ул. Тверская д.7 | |
Контактное лицо: |
Самсонов Евгений Матвеевич . |
|
Предмет договора (наименование товаров, работ, услуг): |
Закупка аккумуляторных батарей | |
Категория продукции: |
Детали и принадлежности для автомобилей и двигатели к ним |
|
Количество и единицы измерения: | 1 лот | |
Цена за единицу: | 30 263,00 руб. | |
Начальная цена предмета договора: | 30 263,00 руб. (в том числе НДС) | |
Условия оплаты: | В течении 30 банковских дней по факту поставки. | |
Источник финансирования: | Собственные средства | |
Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Тверская обл., г.Удомля, ул.Тверская, д.7 | |
Срок заключения договора после определения победителя: | 02.09.2013 | |
Сроки выполнения предмета договора: | Дата начала поставки: 02.09.2013, Дата окончания поставки: 31.12.2013 | |
Дата публикации: | 09.08.2013 16:08 | |
Дата окончания приема ценовых заявок (дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 16.08.2013 10:00 | |
Дата окончания приема ценовых заявок (дата вскрытия конвертов) при продлении: | Информация отсутствует | |
Дата рассмотрения ценовых заявок: | Не позднее 22.08.2013 23:59 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |
Место проведения: | Торговая процедура "Запрос цен покупателя № 1184896" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |
Порядок подачи ценовых заявок: |
Ценовые заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети
Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. Ценовая заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
|
Требования к участникам: |
1. не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) 2. наличие опыта поставок/работ/услуг: должен иметь договоры с завершенными в 2011, 212гг. поставками/работами/услугами, сопоставимого характера и объема на сумму не менее суммы 300000руб. 3. отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в Реестре недобросовестных поставщиков ФАС России и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли |
|
Документы, прилагаемые к заявке: |
1. подтверждение по форме, установленной в закупочной документации, о ненахождении участника закупки в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника
закупки решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкрот 2. справка об опыте выполнения договоров за последние ______ года c приложением копий указанных договоров с приложениями, в том числе, спецификациями, а также копий документов, подтверждающих исполнение данных договоров (акты приемки-передачи, ТОРГ-12, акты |
|
Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам | |
Данная страница предназначена для размещения организатором торгов и скачивания Участниками Системы документации по торгам. Документация закачивается в виде отдельных файлов. Это могут
быть: положения о торгах, форма заявки на участие, форма ценового предложения, проект договора, проект договора о задатке, разъяснения по отдельным пунктам документации по торгам и т.д.
Загружаемые файлы должны иметь расширения: doc, docx, xls, xlsx, pdf, ppt, txt, zip, jpg, tif, gif, rar, swf - размеры файлов не должны превышать 10 Мб каждый.
№ файла | Файл | Комментарий | Изменен |
1-1184896 | Скачать файл Извещение (15 Кб) | 09.08.2013 16:03 | |
2-1184896 | Скачать файл тех. задание ТОМ 2 (29 Кб) | 09.08.2013 16:03 | |
3-1184896 | Скачать файл Закупочная документация ЗП (1.3 Мб) | 09.08.2013 16:04 |