|
||
Номер закупки на официальном сайте ГК «Росатом»: | 130821/0615/1052 | |
Ссылка на официальный сайт ГК «Росатом»: | http://zakupki.rosatom.ru/13082106151052 | |
Организатор процедуры: | Открытое акционерное общество "Концерн Роснергоатом" филиал "Калининская атомная станция", Россия, 171841, Тверская область, г. Удомля, Пром. площадка АЭС | |
Заказчик: | ОАО "Концерн Росэнергоатом" | |
Контактное лицо: |
Авдеева Виктория Александровна экономист ЦЗ |
|
Предмет договора (наименование товаров, работ, услуг): |
Поставка запасных частей к оборудованию | |
Категория продукции: |
Запасные части к оборудованию энергетическому |
|
Количество и единицы измерения: | 1 лот | |
Цена за единицу: | 4 188 518,05 руб. | |
Начальная цена предмета договора: | 4 188 518,05 руб. (в том числе НДС) | |
Условия оплаты: | Согласно проекта договора | |
Источник финансирования: | Собственные средства | |
Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Согласно проекта договора | |
Срок заключения договора после определения победителя: | 01.10.2013 | |
Сроки выполнения предмета договора: | Дата начала поставки: 01.01.2014, Дата окончания поставки: 31.03.2014 | |
Дата публикации: | 21.08.2013 13:04 | |
Дата окончания приема ценовых заявок (дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 28.08.2013 09:00 | |
Дата окончания приема ценовых заявок (дата вскрытия конвертов) при продлении: | Информация отсутствует | |
Дата рассмотрения ценовых заявок: | Не позднее 10.09.2013 23:59 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |
Место проведения: | Торговая процедура "Запрос цен покупателя № 1188411" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |
Порядок подачи ценовых заявок: |
Ценовые заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети
Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. Ценовая заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
|
Требования к участникам: |
1. не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность,
которой приостановлена 2. должен быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников). 3. не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) 4. должен быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения, месту выполнения работ (оказания услуг) и законодательством Российской Федерации (для иностранных участников). 5. Обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора 5.1. Участник должен поставить всю продукцию работоспособной. 6. отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в Реестре недобросовестных поставщиков ФАС России и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли |
|
Документы, прилагаемые к заявке: |
1. отсканированные оригиналы учредительных документов в действующей редакции (для юридических лиц) 2. отсканированный оригинал полученной не ранее чем за 6 месяцев (а если были изменения - то не ранее внесения таких изменений в реестр) до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении процедуры закупки выписки из единого государственного реест 3. отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического 4. отсканированный оригинал свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц), копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальн 5. отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документации юридического лица и если для участника 6. отсканированный оригинал документа, подтверждающий полномочия лица на подписание заявки от имени участника закупки (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, доверенность, есл 7. отсканированный оригинал уведомления о возможности применения участником закупки упрощенной системы налогообложения (для участников закупки, применяющих её) 8. подтверждение по форме, установленной в закупочной документации, о ненахождении участника закупки в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника закупки решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкрот |
|
Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам | |
Данная страница предназначена для размещения организатором торгов и скачивания Участниками Системы документации по торгам. Документация закачивается в виде отдельных файлов. Это могут
быть: положения о торгах, форма заявки на участие, форма ценового предложения, проект договора, проект договора о задатке, разъяснения по отдельным пунктам документации по торгам и т.д.
Загружаемые файлы должны иметь расширения: doc, docx, xls, xlsx, pdf, ppt, txt, zip, jpg, tif, gif, rar, swf - размеры файлов не должны превышать 10 Мб каждый.
№ файла | Файл | Комментарий | Изменен |
1-1188411 | Скачать файл извещение (125 Кб) | 21.08.2013 13:00 | |
2-1188411 | Скачать файл positions (форма 4) (33 Кб) | 21.08.2013 13:00 | |
3-1188411 | Скачать файл Приложение к форме 4 (57 Кб) | 21.08.2013 13:00 | |
4-1188411 | Скачать файл ТЗ (81 Кб) | 21.08.2013 13:00 | |
5-1188411 | Скачать файл Проект договора 12362 (90 Кб) | 21.08.2013 13:00 | |
6-1188411 | Скачать файл документация (1.3 Мб) | 21.08.2013 13:00 |