|
||
Номер закупки на официальном сайте ГК «Росатом»: | 130827/0615/1075 | |
Ссылка на официальный сайт ГК «Росатом»: | http://zakupki.rosatom.ru/13082706151075 | |
Организатор процедуры: | Открытое акционерное общество "Концерн Роснергоатом" филиал "Калининская атомная станция", Россия, 171841, Тверская область, г. Удомля, Пром. площадка АЭС | |
Заказчик: | ОАО "Концерн Росэнергоатом" | |
Контактное лицо: |
Черкасова Светлана Сергеевна экономист Центра закупок |
|
Предмет договора (наименование товаров, работ, услуг): |
Выполнение работ по модернизации колодцев пожарных гидрантов сети трубопроводов противопожарного водоснабжения промплощадки Калининской АЭС | |
Категория продукции: |
Работы, выполняемые привлеченными силами |
|
Количество и единицы измерения: | 1 лот | |
Цена за единицу: | 3 299 157,28 руб. | |
Начальная цена предмета договора: | 3 299 157,28 руб. (в том числе НДС) | |
Условия оплаты: | В соответствии с проектом договора | |
Источник финансирования: | Собственные средства | |
Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Калининская АЭС | |
Срок заключения договора после определения победителя: | 04.10.2013 | |
Сроки выполнения предмета договора: | Дата начала поставки: 30.10.2013, Дата окончания поставки: 15.12.2013 | |
Дата публикации: | 27.08.2013 16:07 | |
Дата окончания приема ценовых заявок (дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 04.09.2013 09:00 | |
Дата окончания приема ценовых заявок (дата вскрытия конвертов) при продлении: | Информация отсутствует | |
Дата рассмотрения ценовых заявок: | Не позднее 11.09.2013 23:59 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |
Место проведения: | Торговая процедура "Запрос цен покупателя № 1190330" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |
Порядок подачи ценовых заявок: |
Ценовые заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети
Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. Ценовая заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
|
Требования к участникам: |
1. не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) 2. не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена 3. должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящей процедуры закупки, в объёме поставляемого товара/ выполняемых работ/ оказываемых услуг согласно плану распределения объемов поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг, в том числе: 3.1. свидетельство СРО с допуском на работы по защите строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов), гидроизоляции строительных конструкций 3.2. лицензию, выданную Федеральной службой безопасности на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну 3.3. лицензию, выданную Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору на эксплуатацию блоков атомных станций (АС), в части выполнения работ и оказания услуг эксплуатирующей организации при ремонте, реконструкции и модернизации АС 4. должен раскрывать в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных); В отношении участников закупки, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающих лидирующие позиции в соответствующих отраслях, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении участников закупки, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже, или число акционеров которых превышает 50, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров. 5. наличие опыта выполнения аналогичных работ (сопоставимого характера и объема) за период 2010-2013 гг. 6. должен иметь достаточное для исполнения договора количество собственных и привлеченных кадровых ресурсов соответствующей квалификации, в том числе: 6.1. не менее 2 ИТР, не менее 5 изолировщиков, не менее 2 дизелистов, не менее 4 автокрановщиков, не менее 2 электриков 7. должен иметь достаточное для исполнения договора количество собственных или арендованных материально-технических ресурсов (машин и механизмов, специальных приспособлений и инструментов) для выполнения работ, в том числе: 7.1. не менее 2 дизель-электростанций, не менее 2 мотопомп, не менее 2 автокранов, не менее 1 манипулятора 8. отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в Реестре недобросовестных поставщиков ФАС России и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли |
|
Документы, прилагаемые к заявке: |
1. подтверждение по форме, установленной в закупочной документации, о ненахождении участника закупки в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника
закупки решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкрот 2. копии документов на виды деятельности, связанные с выполнением договора 3. отсканированные оригиналы документов, подтверждающих сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) 4. справка об опыте выполнения аналогичных работ (сопоставимого характера и объема) за период 2010-2013 гг. с приложением документов, подтверждающих исполнение данных обязательств в том числе: копии указанных договоров с актами выполненных работ и / или отзывы 5. справка о наличии необходимых кадровых ресурсов 6. справка о наличии необходимых МТР (машин и механизмов) |
|
Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам | |
Данная страница предназначена для размещения организатором торгов и скачивания Участниками Системы документации по торгам. Документация закачивается в виде отдельных файлов. Это могут
быть: положения о торгах, форма заявки на участие, форма ценового предложения, проект договора, проект договора о задатке, разъяснения по отдельным пунктам документации по торгам и т.д.
Загружаемые файлы должны иметь расширения: doc, docx, xls, xlsx, pdf, ppt, txt, zip, jpg, tif, gif, rar, swf - размеры файлов не должны превышать 10 Мб каждый.
№ файла | Файл | Комментарий | Изменен |
1-1190330 | Скачать файл Извещение (280 Кб) | 27.08.2013 15:56 | |
2-1190330 | Скачать файл ТЗ (202 Кб) | 27.08.2013 15:56 | |
3-1190330 | Скачать файл Документация (798 Кб) | 27.08.2013 15:56 | |
4-1190330 | Скачать файл Проект договора word (261 Кб) | 27.08.2013 15:56 | |
5-1190330 | Скачать файл Проект договора (1.6 Мб) | 27.08.2013 15:57 |