24-09-2013
Город проведения закупки/тендера: Удомля
Сумма контракта: 825 517 рублей
Организатор тендера: Открытое акционерное общество "Концерн Роснергоатом" филиал "Калининская атомная станция"
Выполнение работ по опытной эксплуатации и внедрению на энергоблоках Калининской АЭС установки МВО-1 для продувки и осушки теплообменных труб парогенераторов ПГВ-1000 (#9936707)
Хотите победить в тендере? Регион проведения тендера: Тверская областьГород проведения закупки/тендера: Удомля
Сумма контракта: 825 517 рублей
Организатор тендера: Открытое акционерное общество "Концерн Роснергоатом" филиал "Калининская атомная станция"
Полная информация по тендеру закрыта
Полная информация доступна только для подписчиков портала.
Стать подписчиком »
Купить "выполнение работ по опытной эксплуатации и внедрению на энергоблоках Калининской АЭС установки МВО-1 для продувки и осушки теплообменных труб парогенераторов ПГВ-1000 "
|
||
| Номер закупки на официальном сайте ГК «Росатом»: | 130923/0615/1150 | |
| Ссылка на официальный сайт ГК «Росатом»: | http://zakupki.rosatom.ru/13092306151150 | |
| Организатор процедуры: | Открытое акционерное общество "Концерн Роснергоатом" филиал "Калининская атомная станция", Россия, 171841, Тверская область, г. Удомля, Пром. площадка АЭС | |
| Заказчик: | ОАО "Концерн Росэнергоатом" | |
| Контактное лицо: |
Черкасова Светлана Сергеевна экономист Центра закупок |
|
|
Предмет договора (наименование товаров, работ, услуг): |
выполнение работ по опытной эксплуатации и внедрению на энергоблоках Калининской АЭС установки МВО-1 для продувки и осушки теплообменных труб парогенераторов ПГВ-1000 | |
| Категория продукции: |
Работы, выполняемые привлеченными силами |
|
| Количество и единицы измерения: | 1 лот | |
| Цена за единицу: | 825 517,19 руб. | |
| Начальная цена предмета договора: | 825 517,19 руб. (в том числе НДС) | |
| Условия оплаты: | в соответствии с проектом договора | |
| Источник финансирования: | Собственные средства | |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | КлнАЭС | |
| Срок заключения договора после определения победителя: | 29.10.2013 | |
| Сроки выполнения предмета договора: | Дата начала поставки: 30.10.2013, Дата окончания поставки: 30.11.2013 | |
| Дата публикации: | 23.09.2013 11:07 | |
| Дата окончания приема ценовых заявок (дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 01.10.2013 09:00 | |
| Дата окончания приема ценовых заявок (дата вскрытия конвертов) при продлении: | Информация отсутствует | |
| Дата рассмотрения ценовых заявок: | Не позднее 09.10.2013 23:59 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос цен покупателя № 1199712" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |
| Порядок подачи ценовых заявок: |
Ценовые заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети
Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. Ценовая заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
|
| Требования к участникам: |
1. не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) 2. не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена 3. должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящей процедуры закупки, в объёме поставляемого товара/ выполняемых работ/ оказываемых услуг согласно плану распределения объемов поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг, в том числе: 3.1. подтверждение изготовителя о наличии у участника процедуры закупки персонала, аттестованного на право проведения эксплуатации и ремонта манипулятора МВО-1 3.2. лицензию, выданную Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору на изготовление оборудования для атомных станций 4. должен раскрывать в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных); В отношении участников закупки, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающих лидирующие позиции в соответствующих отраслях, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении участников закупки, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже, или число акционеров которых превышает 50, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров. 5. наличие опыта выполнения работ (сопоставимого характера и объема) по проведению разработки и ремонта оборудования АС за период 2010-2013 гг. 6. отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в Реестре недобросовестных поставщиков ФАС России и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли |
|
| Документы, прилагаемые к заявке: |
1. подтверждение по форме, установленной в закупочной документации, о ненахождении участника закупки в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника
закупки решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества участника закупки, наложенного по решению суда, административного органа, о
неприостановлении экономической деятельности участника закупки 2. письмо от изготовителя о наличии у участника процедуры закупки персонала, аттестованного на право проведения эксплуатации и ремонта манипулятора МВО-1 3. копии документов на виды деятельности, связанные с выполнением договора 4. отсканированные оригиналы документов, подтверждающих сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) 5. справка об опыте выполнения работ (сопоставимого характера и объема) по проведению разработки и ремонта оборудования АС за период 2010-2013 гг. с приложением документов, подтверждающих исполнение данных обязательств в том числе: копии указанных договоров с актами выполненных работ и / или отзывы |
|
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам | |
Процедуры в данном разделе проводятся в соответствии с требованиями Единого Отраслевого Стандарта Закупок (ЕОСЗ) Госкорпорации «Росатом».
Для участия в торговых процедурах данного раздела необходимо иметь Электронную Цифровую Подпись (ЭЦП) и пройти процедуру Аккредитации у Оператора Торгового портала Fabrikant.ru.
Для участия в торговых процедурах данного раздела необходимо иметь Электронную Цифровую Подпись (ЭЦП) и пройти процедуру Аккредитации у Оператора Торгового портала Fabrikant.ru.
Данная страница предназначена для размещения организатором торгов и скачивания Участниками Системы документации по торгам. Документация закачивается в виде отдельных файлов. Это могут
быть: положения о торгах, форма заявки на участие, форма ценового предложения, проект договора, проект договора о задатке, разъяснения по отдельным пунктам документации по торгам и т.д.
Загружаемые файлы должны иметь расширения: doc, docx, xls, xlsx, pdf, ppt, txt, zip, jpg, tif, gif, rar, swf - размеры файлов не должны превышать 10 Мб каждый.
| № файла | Файл | Комментарий | Изменен |
| 1-1199712 | Скачать файл Извещение (280 Кб) | 23.09.2013 11:04 | |
| 2-1199712 | Скачать файл ТЗ (99 Кб) | 23.09.2013 11:04 | |
| 3-1199712 | Скачать файл Проект договора word (139 Кб) | 23.09.2013 11:04 | |
| 4-1199712 | Скачать файл Документация (792 Кб) | 23.09.2013 11:05 | |
| 5-1199712 | Скачать файл проект договора (614 Кб) | 23.09.2013 11:05 |
Источник тендера:
только для подписчиков »
Источник тендера:
только для подписчиков »
Другие тендеры за этот временной период
Изготовление и поставка деталей, изготовленных по чертежам ЗаказчикаПризмы поверочные, Щупы измерительные
Монтаж приборов учета тепловой энергии в зданиях
Мотор-редукторы
Образовательные услуги по пяти авторизованным курсам по продуктам Microsoft
Выполнение строительно-монтажных работ
